Ярославская область
Постановление от 06 августа 2010 года № 1097
Об утверждении рекомендуемого перечня и форм документов, необходимых для проведения конкурсного отбора подрядных организаций по проведению капитального ремонта
Принято
Администрацией г. Переславля-Залесского (Ярославская обл.)
06 августа 2010 года
Администрацией г. Переславля-Залесского (Ярославская обл.)
06 августа 2010 года
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21 июля 2007 года, постановлением Правительства Ярославской области от 23 апреля 2008 г. N 198-п "Об утверждении нормативно-методических материалов для разработки и реализации областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области",
1.Утвердить рекомендуемый перечень и формы документов, необходимые для проведения конкурсного отбора подрядных организаций по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в городскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в г. Переславле-Залесском по следующему списку:
1.1.Распорядительный документ (приложение 1).
1.2.Извещение о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение 2).
1.3.Конкурсная документация на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение 3).
1.4.Информационная карта конкурсной документации (приложение 4).
1.5.Анкета участника конкурсного отбора (приложение 5).
1.6.Заявление на участие в конкурсном отборе (приложение 6).
1.7.Форма запроса о разъяснении конкурсной документации (приложение 7).
1.8.Проект договора (приложение 8).
1.9.Протокол вскрытия конвертов (приложение 9).
1.9.1.Журнал регистрации поступивших заявок.
1.9.2.Журнал регистрации представителей участников конкурсного отбора.
1.9.3.Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
1.10.Протокол рассмотрения заявок (приложение 10).
1.11.Протокол оценки и сопоставления заявок (приложение 11).
1.12.Оценка участника конкурсного отбора подрядных организаций (приложение 12).
1.13.Уведомление (приложение 13).
2.Муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" (Строкинова И.Е.), отделу по территориальному управлению администрации г. Переславля-Залесского (Голубовская С.В.) определить:
2.1.Помещения для проведения заседаний комиссий по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта, созданных товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, не располагающими помещениями.
2.2.Список работников для участия в работе комиссии по проведению конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Переславле-Залесском, включенных в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области.
3.Заместителю главы администрации города (Ковалеву Н.В.):
довести рекомендуемый перечень и формы документов, необходимых для проведения конкурсного отбора подрядных организаций по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в городскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в г. Переславле-Залесском, до сведения товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирном доме, и рекомендовать им включить в состав комиссий представителей муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" и представителей отдела по территориальному управлению администрации г. Переславля-Залесского.
4.Опубликовать постановление в газете "Переславская неделя" и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа города Переславля-Залесского.
5.С момента вступления в силу настоящего постановления утрачивает силу постановление мэра г. Переславля-Залесского от 27.11.2008 N 1342 "Об утверждении примерных форм документов, необходимых для проведения конкурсного отбора подрядных организаций по проведению капитального ремонта".
6.Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации Ковалева Н.В.
Мэр
г. Переславля-Залесского
А.В.ОХАПКИН
Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 1 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
(решение, приказ, распоряжение или иной распорядительный
документ в соответствии с уставом организации)
"___" ____________ 20__ г.
N ________________________
В соответствии с решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме N ___ по ул. ____________ (протокол общего собрания от
___________ N ____) и на основании уведомления о предоставлении субсидии на
капитальный ремонт ___________________________
1. Провести конкурсный отбор подрядных организаций на выполнение работ
по капитальному ремонту дома N ______ по ул. _______________.
2. Образовать комиссию по проведению конкурсного отбора подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома N ______ по улице ____________________________________________________
в составе:
- председатель
- члены комиссии:
(указать конкретные Ф.И.О.)
Председатель ТСЖ (ЖСК) "_______________" (_____________________)
название
или
Директор управляющей организации (_____________________) Примечание: в состав комиссии включаются представитель заказчика, представители собственников помещений в многоквартирном доме, а также рекомендуется включать работников муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" и работников отдела по территориальному управлению администрации г. Переславля-Залесского.
Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 2 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
ИЗВЕЩЕНИЕ N _____
о проведении конкурсного отбора на право заключения договора
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома
N _____ по ул. _____________________
Заказчик: _____________________________________________________________
Место нахождения: _____________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________
Номер контактного телефона: ___________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома по адресу: ______________________________________
Наименование и краткая характеристика выполняемых работ: виды работ:
________________________________
Объем работ: в соответствии со сметной документацией.
Место, сроки и условия выполнения работ: работы выполняются в г.
Переславле-Залесском ______________________________________________________
в следующие сроки: ________________________________________________________
При выполнении работ использовать строительные материалы, отвечающие
требованиям ГОСТ, не допускается изменять конструктивные элементы и
инженерные системы зданий (где отсутствуют проектные решения на
реконструкцию), работы производить согласно действующим СНиП.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата за выполненные работы
производится в следующем порядке: _________________________________________
Цена договора: ________________________________________________________
Конкурсная документация предоставляется заказчиком на основании
заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента
предоставления указанного заявления, со дня опубликования извещения в
рабочее время с __________ до _________ часов (время московское) по адресу:
___________________________________________________________________________
Конкурсные заявки принимаются по адресу: ____________________________ с
____________ 20__ года (ежедневно в рабочие дни с _______ до _______ часов,
в пятницу и предпраздничные дни с _________ до __________ часов) не позднее
даты и времени вскрытия конвертов с заявками.
Требования к участникам конкурсного отбора ____________________________
Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе:
1. Квалификационные данные (процент квалифицированных работников от
общего числа рабочих) составляют не более 10 баллов.
2. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) - не более
5 баллов.
3. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов - не более 5 баллов.
4. Стабильное финансовое состояние участника конкурсного отбора за
предыдущий период работы - отсутствие задолженности по обязательным
платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами - не более 3
баллов.
5. Цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы, -
не более 3 баллов.
6. Предлагаемые технологии выполнения работ с описанием всех
выполняемых процессов и используемых материалов - не более 3 баллов.
7. Сроки предъявления гарантии качества - не более 5 баллов.
8. Сокращение сроков выполнения работ - не более 5 баллов.
9. Наличие допуска саморегулируемой организации - не более 5 баллов.
10. Отсутствие предоплаты по договору подряда - не более 5 баллов.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 20_ года в __ часов
по московскому времени по адресу: г. Переславль-Залесский, _______________.
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: ___________________ не позднее
__________________ 20__ года, подведение итогов конкурсного отбора - не
позднее ______________________20__ года. Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Конкурсная документация на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
1.ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1.Предмет конкурсного отбора __________________________________________.
1.1.Настоящая конкурсная документация разработана к конкурсному отбору на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
1.2.Заказчик (далее - Заказчик) _______________________________________.
1.3.Заказчик намеревается использовать денежные средства на надлежащие выплаты в рамках договора, заключенного с победителем конкурсного отбора.
1.4.Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.
2.ПРАВОМОЧНОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1.К участию в конкурсном отборе приглашаются все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, претендующие на заключение договора.
2.2.Требования к участникам конкурсного отбора:
1) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
3) отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике конкурсного отбора.
3.КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК ОТ ОДНОГО ПРЕТЕНДЕНТА
3.1.Каждый участник конкурсного отбора может подать только одну конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе. В случае если участник подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются независимо от содержания заявки и результатов конкурса. Заявка, поданная участником конкурсного отбора на часть работ, не рассматривается.
4.РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1.Любой участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации заказчику конкурсного отбора не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе по адресам, указанным заказчиком конкурсного отбора.
4.2.Заказчик конкурсного отбора письменно или в форме электронного документа ответит на любой запрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.Запросы, поступившие позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
5.СОСТАВ ЗАЯВКИ
5.1.Заявка на участие в конкурсном отборе, подготовленная участником конкурсного отбора, должна содержать:
5.1.1.Анкету участника конкурсного отбора (приложение 5).
5.1.2.Заявление на участие в конкурсном отборе ( форма 6).
5.1.3.Копии учредительных и регистрационных документов.
5.1.4.Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
5.1.5.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора.
Для юридических лиц:
1) созданных в форме общества с ограниченной ответственностью:
- протокол общего собрания участников (или надлежащим образом заверенная копия этого документа <*>, или выписка из протокола) о выборе единоличного исполнительного органа юридического лица ( ст. ст. 33, 37, 40 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");
- при передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или индивидуальному предпринимателю - управляющему предоставляется решение общего собрания участников (надлежащим образом заверенная копия такого решения <*>) о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
2) созданных в форме акционерного общества:
- протокол общего собрания акционеров или решение совета директоров, если избрание исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров (или надлежащим образом заверенные копии указанных документов <*>, или выписка из протокола общего собрания акционеров (решения совета директоров)) о выборе единоличного исполнительного органа юридического лица ( ст. ст. 48, 65, 69 ФЗ "Об акционерных обществах");
- при передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации или управляющему - индивидуальному предпринимателю предоставляется решение общего собрания акционеров (или надлежащим образом заверенная копия такого решения <*>) о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
3) созданных в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий:
- решение собственника унитарного предприятия (уполномоченного собственником органа) о назначении руководителя государственного или муниципального унитарного предприятия, или выписка из такого решения, или надлежащим образом заверенная копия такого решения <*> ( п. 4 ст. 113 ГК РФ, ст. ст. 20, 21 ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях");
4) созданных в форме учреждений:
- решение высшего органа управления некоммерческой организации или надлежащим образом заверенная копия такого решения <*> ( ст. 30 ФЗ "О некоммерческих организациях");
5) иные лица - представители юридического лица, а также руководители филиалов и представительств юридических лиц - должны предоставлять доверенность на представление интересов организации (либо надлежащим образом заверенную копию такой доверенности <*>) ( ст. ст. 55, 185 Гражданского кодекса РФ).
В случае если доверенность представителю выдана в порядке передоверия, необходимо предоставлять надлежащим образом заверенную копию доверенности, в которой предусмотрено право на передачу полномочий в порядке передоверия ( ст. 187 Гражданского кодекса РФ).
--------------------------------
<*> Под надлежащим образом заверенной копией документа в указанных случаях понимается копия документа, заверенная подписью участника конкурсного отбора (уполномоченного лица участника конкурсного отбора) и скрепленная печатью такого участника конкурсного отбора (при ее наличии), либо нотариально заверенная копия документа.
Для физических лиц:
- не являющихся индивидуальными предпринимателями - доверенность на представителя (нотариально заверенная копия доверенности), в случае если от имени физического лица действует представитель;
- индивидуальных предпринимателей - доверенность на представителя (нотариально заверенная копия доверенности), в случае если от имени предпринимателя действует представитель.
5.1.6.Копии документов, подтверждающих соответствие участников конкурсного отбора требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурсного отбора.
В подтверждение дополнительных сведений, содержащихся в заявке на участие, участник отбора вправе предоставить копии документов, подтверждающих предоставленную информацию.
5.2.Кроме того, Заказчик предлагает участникам конкурсного отбора предоставить следующие документы:
- копии бухгалтерских балансов (с приложениями форм NN 2, 5) с отметкой инспекции ФНС Российской Федерации по месту постановки участника конкурсного отбора на налоговый учет за два последних завершенных отчетных периода (для юридического лица) или копии налоговых деклараций за последние 2 календарных года (для индивидуального предпринимателя или юридического лица, применяющего упрощенную систему налогообложения);
- справку из инспекции ФНС РФ по месту нахождения участника конкурсного отбора на налоговом учете об отсутствии задолженностей по платежам в бюджет и внебюджетные фонды за прошедшие два календарных года и размер такой задолженности по отношению к балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последние два финансовых года;
- справку компетентного органа об отсутствии возбужденных в отношении участника конкурсного отбора дел о несостоятельности (банкротстве) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя).
6.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
6.1.Заявка на участие в конкурсном отборе оформляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем участника конкурсного отбора, скреплена печатью и иметь оглавление. На обороте последнего листа заявки она заверяется уполномоченным лицом участника конкурсного отбора с указанием его должности, даты и количества листов в заявке и скрепляется печатью участника конкурсного отбора.
6.2.Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, должны быть оформлены в печатном виде. Заявка должна содержать анкету участника в конкурсном отборе (приложение 5), заявление участника конкурсного отбора (приложение 6), которые должны быть подписаны уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием его фамилии, имени, отчества и должности) и скреплены печатью (при ее наличии).
6.3.Все поправки, которые внесены в документы заявки, в том числе внесенные вручную, должны быть заверены лицом, подписавшим заявку, и скреплены печатью участника конкурсного отбора (в случае ее наличия).
6.4.Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурсного отбора, не должны допускать двусмысленных толкований.
6.5.Для составления заявки участник конкурсного отбора должен руководствоваться полученными от организатора конкурсного отбора документами. Использование сокращенных форм конкурсной документации не допускается.
7.ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
7.1.Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора подает по адресу, указанному в информационной карте, в запечатанном конверте заявку на участие в конкурсном отборе в объеме, установленном конкурсной документацией.
7.2.На конверте указываются:
- наименование конкурсного отбора, на участие в котором подается заявка;
- слова "не вскрывать до ____" с указанием времени и даты вскрытия конвертов;
- наименование организатора конкурсного отбора;
- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес участника конкурсного отбора.
7.3.Участник конкурсного отбора вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
7.4.Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу и в сроки, указанные в информационной карте.
7.5.Все заявки (конверты с заявками), подаваемые на участие в конкурсном отборе, регистрируются организатором конкурсного отбора с присвоением номера по порядку поступления.
7.6.Конверты с заявками, полученные после окончания приема конвертов с заявками, не принимаются.
8.ПОРЯДОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
8.1.Участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе изменить или отозвать данную заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
8.2.Отзыв заявки должен быть оформлен в письменной форме на официальном бланке участника размещения заказа, иметь исходящий номер, название должности руководителя, его Ф.И.О., подпись и печать участника (в случае ее наличия). В заявлении на отзыв заявки участник конкурсного отбора должен указать номер отзываемой заявки, присвоенный в соответствии с пунктом 7.5 настоящей инструкции.
8.3.Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсном отборе. При этом конверт дополнительно маркируется словом "изменение".
8.4.Изменения могут быть выражены в виде изменений или дополнений в отдельные положения или всей заявки в целом и оформляются в форме изменений (дополнений) положений заявки либо в новой редакции заявки.
8.5.Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.
8.6.Изменения, полученные организатором конкурсного отбора по истечении срока приема заявок, не вскрываются и возвращаются подавшему их участнику конкурсного отбора в запечатанном виде.
8.7.Регистрация изменений и заявлений об отзыве заявки производится отдельно в порядке, предусмотренном для регистрации заявок.
9.ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
9.1.Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсном отборе публично на своем заседании в день, время и месте, указанные в информационной карте.
9.2.Участники конкурсного отбора, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.
9.3.Для участия в заседании комиссии представители участников конкурсного отбора должны представить доверенность, уполномочивающую их на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками.
9.4.Присутствующие на заседании комиссии представители участников конкурсного отбора должны зарегистрироваться до начала заседания комиссии.
9.5.С момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участники не имеют права изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе.
9.6.В первую очередь комиссия вскрывает конверты с маркировкой "изменения" в порядке их регистрации. После вскрытия всех конвертов с маркировкой "изменения" комиссия вскрывает все иные заявки в порядке их регистрации.
9.7.Комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед его вскрытием. Представители участников конкурсного отбора, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.
9.8.При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе объявляются:
- наименование участника;
- почтовый адрес участника;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
9.9.Любой участник конкурсного отбора, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом участник конкурсного отбора, осуществляющий аудио- или видеозапись процедуры, не вправе передавать указанные записи для размещения или самостоятельно размещать в средствах массовой информации.
10.РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
10.1.Комиссия изучает заявки на участие в конкурсном отборе на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, наличия ошибок, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.
10.2.Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсном отборе исходя из критериев, установленных в информационной карте. Критерии определения победителя конкурсного отбора содержатся в информационной карте и расположены в порядке их значимости при определении победителя.
10.3.Для определения победителя конкурсного отбора комиссия учитывает следующие показатели:
1.Квалификационные данные (процент квалифицированных работников от общего числа рабочих) составляют не более 10 баллов.
2.Наличие производственной базы (техническая оснащенность) - не более 5 баллов.
3.Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - не более 5 баллов.
4.Стабильное финансовое состояние участника конкурсного отбора за предыдущий период работы - отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами - не более 3 баллов.
5.Цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы, - не более 3 баллов.
6.Предлагаемые технологии выполнения работ с описанием всех выполняемых процессов и используемых материалов - не более 3 баллов.
7.Сроки предъявления гарантии качества - не более 5 баллов.
8.Сокращение сроков выполнения работ - не более 5 баллов.
9.Наличие допуска саморегулируемой организации - не более 5 баллов.
10.Отсутствие предоплаты по договору подряда - не более 5 баллов.
10.4.В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсном отборе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсном отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсном отборе, содержащих такие условия.
10.5.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсном отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник конкурсного отбора, заявке которого присвоен первый номер, считается победителем конкурсного отбора.
10.6.При рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок не допускаются переговоры участников конкурсного отбора с заказчиком конкурсного отбора и членами конкурсной комиссии.
11.ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК
11.1.При рассмотрении заявок участник конкурсного отбора не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсном отборе в следующих случаях:
1) непредоставления в составе заявки участника конкурсного отбора документов, указанных в пункте 5.1 раздела 5 инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации;
2) наличия в документах, указанных в пункте 5.1 раздела 5 инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации, недостоверных сведений об участнике конкурсного отбора;
3) наличия в документах, указанных в пункте 5.1 раздела 5 инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации, недостоверных сведений о работах;
4) несоответствия участника конкурсного отбора требованиям, установленным в соответствии с разделом 2 настоящей конкурсной документации:
- проводится ликвидация участника - юридического лица;
- имеется решение арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;
- у участника есть задолженность по обязательным платежам и просроченная задолженность перед третьими лицами;
- в предусмотренном законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике;
- участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ;
5) несоответствия заявки на участие в конкурсном отборе требованиям конкурсной документации, в том числе:
- не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа) или какая-либо форма, предусмотренные пунктом 5.1 раздела 5 инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации;
- не дано предложение на выполнение части работы;
6) участие в конкурсном отборе участника не допускается законом.
11.2.Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсном отборе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.
12.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1.Заказчик заключает договор с победителем конкурсного отбора на условиях, содержащихся в конкурсной документации.
12.2.Заказчик в двухдневный срок после утверждения протокола заседания комиссии о результатах конкурсного отбора направляет победителю конкурсного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением на процедуру подписания договора.
12.3.Не допускается внесение изменений в условия и порядок заключения договора, предусмотренные конкурсной документацией.
12.4.Договор заключается в срок, предусмотренный в информационной карте.
12.5.В случае если победитель конкурсного отбора в указанные сроки не представил Заказчику договор, он признается уклонившимся от заключения договора.
12.6.В случае если победитель конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурсного отбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
13.ВОЗВРАТ ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМ
После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика конкурсного отбора и возврату участникам не подлежат.
14.ОБЖАЛОВАНИЕ
Любой участник размещения конкурсного отбора вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии, заказчика конкурсного отбора в судебном порядке.
Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Информационная карта конкурсной документации
| N | |
| 1 | Предмет конкурсного отбора: право на заключение договора на капитальный ремонт многоквартирного дома N ___ по ул. ______________ |
| 2 | Заказчик: Адрес местонахождения (почтовый адрес): Телефон: |
| 3 | Разъяснение положений конкурсной документации по вопросам, связанным с разъяснением положений: конкурсной документации и технического задания, можно обратиться по адресу: ____________________________ |
| 4 | Сроки и место подачи конкурсных заявок: заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: _______________________ с "__" _________ 20__ года в рабочие дни и время с _______ до _______ часов (в пятницу и предпраздничные дни с ________ до _______ часов; обед с ________ по ________) не позднее времени и даты вскрытия конвертов, указанных в информационной карте |
| 5 | Место, время и дата вскрытия конвертов с заявками: |
| 6 | Срок заключения договора: в течение ________ дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе, но не позднее ___________ дней со дня подписания указанного протокола |
| 7 | Документы, входящие в состав заявки, определены в разделе 5 инструкции |
| 8 | Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: _______________________ |
| 9 | Объем работ: |
| 10 | Цена договора: _________ руб. |
| 11 | Условия оплаты: |
| 12 | Место выполнения работ и условия выполнения работ: место: условия: |
| 13 | Сроки выполнения работ: |
| 14 | Требования к сроку гарантии: |
| 15 | Требования к объему гарантии: |
| 16 | Критерии оценки конкурсных заявок: |
Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 5 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
Анкета
участника конкурсного отбора <1>
--------------------------------
<1> Сведения должны быть подписаны уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием занимаемой им должности и Ф.И.О.) и скреплены печатью (при ее наличии).
Для юридического лица:
1.Полное и сокращенное наименование участника конкурсного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты.
2.Прежнее наименование участника конкурсного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия.
3.Дата, место и орган регистрации участника конкурсного отбора, организационно-правовая форма.
4.Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.
5.Структура участника конкурсного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий.
6.Банковские реквизиты.
7.Профилирующее направление деятельности.
8.Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.
9.Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.
10.Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.
11.Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
12.Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
13.Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
14.Балансовый отчет участника конкурсного отбора за последний отчетный период.
15.Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).
16.Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года.
17.Данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
18.Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурсного отбора.
Для физического лица:
1.Фамилия, имя, отчество.
2.Место жительства.
3.Контактные телефоны.
4.Паспортные данные.
5.Год рождения.
6.Данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).
7.Банковские реквизиты (для индивидуального предпринимателя).
8.Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.
9.Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа.
10.Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.
11.Год создания, направления деятельности. Опыт работы.
12.Наличие квалифицированных работников.
13.Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.
14.Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
15.Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
16.Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
17.Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).
18.Данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Должность уполномоченного лица участника размещения заказа (подпись) Ф.И.О. М.П.
Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 6 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
(на бланке участника конкурсного отбора)
Председателю комиссии
__________________________
Заявление на участие в конкурсном отборе
Ознакомившись с конкурсной документацией к конкурсному отбору на право
заключения договора на ____________________________________________________
(в том числе с порядком оформления заявки на участие в конкурсном отборе),
сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсном отборе на условиях,
указанных в конкурсной документации.
Предлагаемые нами условия выполнения обязательств указаны в
приложениях к заявке, которые являются ее неотъемлемой частью.
Условия, указанные в заявке, действуют до момента заключения договора
начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсном отборе на заседании конкурсной комиссии. Заявка будет
оставаться для нас обязательной в любой момент до истечения указанного
периода.
Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя
обязательства подписать договор не ранее 2 дней с момента подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе, но
не позднее 4 дней с момента подписания указанного протокола.
Должность <3> уполномоченного лица
участника размещения заказа подпись Ф.И.О.
М.П.
-------------------------------- <3> Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием занимаемой им должности и Ф.И.О.) и скреплено печатью (при ее наличии).
Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации
Кому: (наименование заказчика)
Куда: (адрес)
N _________________________
"___" _____________ 20__ г.
Запрос о разъяснении положений конкурсной документации
Просим Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации к
конкурсному отбору на право заключения договора на ________________________
___________________, а именно: ____________________________________________
(указываются положения конкурсной
документации, которые необходимо разъяснить)
Ответ на запрос прошу направить:
___________________________________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес, телефон/факс,
Ф.И.О. контактного лица)
Должность уполномоченного лица
участника размещения заказа подпись Ф.И.О.
М.П. Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Проект договора
г. Переславль-Залесский
_________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании ________, с одной стороны, _____________________, являющегося победителем конкурсного отбора (протокол N __ от ______), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.В соответствии с настоящим договором Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту многоквартирного дома N ______, находящегося в управлении Заказчика, а Заказчик принимает результаты и оплачивает работы.
1.2.Работа по настоящему договору осуществляется согласно предоставленной Заказчиком сметной документации.
1.3.Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ВСН и предварительно оформленных исполнительных схем, а также наличия сертификатов на материалы, техпаспортов, удостоверяющих их качество.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Подрядчик обязуется:
2.1.1.Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2.Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3.Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
2.1.4.Заключить договор на пользование электроэнергией при производстве работ на доме - в случае необходимости.
2.1.5.Немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения от него указаний при обнаружении:
- возможных неблагоприятных последствий при выполнении работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.6.За свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине и обнаруженные в период гарантийной эксплуатации объекта, не позднее 1 месяца с момента их обнаружения. Гарантийный период эксплуатации объекта составляет _____ года со дня подписания акта о приемке выполненных работ объекта.
Наличие дефектов устанавливается актом с привлечением представителей управляющей и (или) обслуживающей организации.
2.1.7.Информировать Заказчика о заключении договора с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
2.1.8.Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчикам, за координацию их действий.
2.1.9.В случае досрочного выполнения работ не менее чем за 5 (пять) календарных дней письменно согласовать с Заказчиком срок и дату приемки досрочно выполненных работ.
2.1.10.В добровольном порядке возмещать ущерб, причиненный квартиросъемщикам, третьим лицам и организациям в процессе выполнения работ.
2.1.11.В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
2.2.Заказчик обязуется:
2.2.1.Принять выполненную работу в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2.2.Оплатить выполненную работу в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.2.3.В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора передать Подрядчику сметную и техническую документацию, необходимую для выполнения работ.
2.3.Подрядчик имеет право:
2.3.1.Сдать результаты работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.3.Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.4.Вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего договора в случае несоблюдения Подрядчиком качества работ, нарушения Подрядчиком технологии производства работ, нарушения требований нормативно-технической документации.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1.Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работы - "__" _______________ 20__ года;
- окончание работы - "__" _________________ 20__ года.
3.2.Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4.ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТЫ
4.1.Стоимость работ составляет:
При согласовании с Подрядчиком Заказчик имеет право перед началом работы выплатить аванс Подрядчику ________ от общей стоимости работы.
4.2.Заказчик оплачивает работу Подрядчика по факту выполнения работы после подписания акта о приемке выполненных работ.
4.3.Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.4.Платежи за выполненные работы производятся ежемесячно на основании акта приемки выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме N КС-3, счета и счета-фактуры.
5.ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.Приемка выполненных работ производится сторонами договора с привлечением представителей ___________ (далее - 3-сторонний акт).
5.2.СТОРОНЫ перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ.
5.3.Подрядчик обязан в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обнаруженных в процессе работ.
5.4.В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, составляется 3-сторонний акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи.
5.5.Подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных видов работ или скрытых работ. Их готовность подтверждается 3-сторонним актом промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания такого 4-стороннего акта.
5.6.Работа считается принятой с момента подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-3, КС-2. При отказе от подписания актов о приемке выполненных работ кем-либо об этом делается отметка в актах. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в актах, либо для этого составляется отдельный документ.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ
6.1.Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные и подтвержденные 3-сторонним актом. В случае неустранения указанных недостатков и дефектов в согласованный СТОРОНАМИ срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в форме пени в размере 0,05% от общей стоимости договора за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.
6.2.При нарушении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору в части, касающейся сроков выполнения работ или отдельных этапов работ, подтвержденных 3-сторонним актом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки от суммы подлежащей оплате по настоящему договору за выполненные работы или часть выполненных работ.
6.3.Подрядчик возмещает все штрафы, возложенные на Заказчика государственными надзорными органами в связи с некачественным проведением Подрядчиком работ по настоящему договору.
Общая сумма всех штрафов и пени не может превышать 5% от цены контракта.
6.4.СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если:
- это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения муниципального договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля СТОРОН;
- в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их исполнение.
При наступлении указанных обстоятельств СТОРОНА, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую СТОРОНУ и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего договора.
6.5.Заказчик отвечает за нарушение своих обязательств по договору при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.
6.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки несет Подрядчик.
6.7.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему договору.
7.2.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает СТОРОНЫ от ответственности за нарушения условий договора, допущенные в период срока его действия, и не снимает со СТОРОН обязательств по окончательным расчетам.
7.3.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
7.3.1.По письменному соглашению СТОРОН.
7.3.2.В одностороннем порядке при отказе одной из СТОРОН от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
7.3.3.В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением СТОРОН.
8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.Стороны прилагают максимальные условия для урегулирования возникших разногласий исключительно путем переговоров. При неурегулировании разногласий путем переговоров СТОРОНЫ обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством РФ.
8.2 Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ с письменным уведомлением о расторжении договора;
- аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями СТОРОН.
9.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам СТОРОН с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой организации.
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 9 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
ПРОТОКОЛ N 1
вскрытия конвертов
152000, Ярославская область, "__" _________ 20___ года
г. Переславль-Залесский 00 часов 00 минут
1. Наименование предмета конкурса:
___________________________________________________. Извещение о проведении
настоящего конкурсного отбора было опубликовано в газете "Переславская
неделя" от __________ 20_ г.
2. Объем и краткая характеристика работ: ______________________________
3. Состав комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсном отборе присутствовали:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Представители муниципального автономного учреждения
"Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского":
___________________________________________________________________________
Представители отдела по территориальному управлению администрации г.
Переславля-Залесского: ____________________________________________________
4. Перед началом конкурсного отбора проводилась регистрация
представителей участников ( приложение N 2). На процедуре вскрытия конвертов
присутствовали следующие претенденты на участие в конкурсном отборе:
___________________________________________________________________________
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе имела место ________________ по адресу: ____________________________
Начало - 00 часов 00 минут (время московское).
6. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов организатором
конкурса велась аудиозапись.
7. До окончания указанного в извещении о проведении конкурсного отбора
срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе ________________ 20__ г.
00 часов 00 минут (московского времени) был представлен _____ (___________)
запечатанных конвертов (журнал регистрации поступления заявок на участие в
конкурсном отборе - приложение N 1).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе в 00 часов 00 минут председатель конкурсной комиссии
объявил о возможности подать заявки на участие в конкурсном отборе,
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе,
поданными на бумажном носителе, проводилось членом конкурсной комиссии в
порядке очередности их поступления _______________________________________.
(Ф.И.О.)
10. Председателем конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в
конкурсе была объявлена следующая информация:
10.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения договора ( приложение N 3 к протоколу вскрытия
конвертов).
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
конкурсном отборе в срок до ______________________________________________.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии: _________________
Члены конкурсной комиссии: ________________ Приложение N 1
к протоколу
вскрытия конвертов
с заявками на участие
в конкурсном отборе
от ___________ 20__ г.
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ________________________ | N п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) | Отзыв заявки | Измене- ния, вне- сенные в заявку | Примечания |
| 1 |
Ответственное лицо _________________
(подпись) Приложение N 2
к протоколу
вскрытия конвертов
с заявками на участие
в конкурсном отборе
от ___________ 20__ г.
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома N __ по ул. ____________ присутствовали: | N п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурсного отбора | Фамилия, имя, отчество представителя участника конкурсного отбора | Должность представителя участника конкурсного отбора | Документ, подтверждающий полномочия представителя участника конкурсного отбора, дата выдачи, номер | Подпись представителя участника конкурсного отбора |
| 1 |
Ответственное лицо _________________________
(Ф.И.О.) Приложение 3
к протоколу
вскрытия конвертов
с заявками на участие
в конкурсном отборе
от ___________ 20__ г.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
| N п/п | Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурсного отбора | Наличие/отсутствие документов (+ или -) |
| 1 | Анкета участника конкурсного отбора | ООО "________" | + |
| 2 | Заявление на участие в конкурсном отборе | ||
| 3 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора | ||
| 4 | Копии учредительных и регистрационных документов | ||
| 5 | Копии документов, подтверждающих соответствие участников конкурсного отбора требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурсного отбора | ||
Кроме того, участником конкурсного отбора дополнительно предоставлены следующие документы:
| N п/п | Сведения и документы, дополнительно предоставленные участником конкурсного отбора | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурсного отбора |
| 1 | копия бухгалтерского баланса с отметкой инспекции ФНС за два последних завершенных отчетных периода (для юридического лица) или копии налоговых деклараций за последние 2 календарных года (для индивидуального предпринимателя или юридического лица, применяющего упрощенную систему налогообложения) | ООО "________" |
| 2 | справку из инспекции ФНС об отсутствии задолженностей по платежам в бюджет и внебюджетные фонды за прошедшие два календарных года и размер такой задолженности по отношению к балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последние два финансовых года | |
| 3 | справку компетентного органа об отсутствии возбужденных в отношении участника конкурсного отбора дел о несостоятельности (банкротстве) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя | |
Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 10 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
ПРОТОКОЛ N 2
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
152020, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
ул. ___________________ _________ 20___ года
1. Наименование предмета конкурсного отбора:
Право заключения договора _____________________________________________
2. Объем и краткая характеристика работ: ______________________________
3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
конкурсном отборе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе и была проведена конкурсной комиссией с 00 часов 00 минут по
00 часов 00 минут 00.00.20__ года по адресу: ______________________________
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе N 1
от ______).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
проводилась конкурсной комиссией в период с 0 часов 00 минут _________ 20__
по 0 часов 00 минут ______ 20__ года по адресу: ___________________________
6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в
конкурсном отборе следующих участников: | Наименование участника конкурсного отбора, организационно-правовая форма | Соответствие требованиям конкурсной документации |
| ООО, ЗАО, ОАО и т.д. | Соответствует/не соответствует (с указанием обоснования) |
7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном
отборе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в
конкурсной документации, и приняла решение:
7.1. Допустить к участию в данном конкурсном отборе следующих
участников: _______
7.2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе как
не соответствующим требованиям и условиям конкурсной документации _________
8. Решение конкурсной комиссии принято единогласно.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего конкурсного отбора.
10. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии: Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 11 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
ПРОТОКОЛ N 3
оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсном отборе
152020, Ярославская область, "__" _________ 20_ г.
г. Переславль-Залесский
1. Наименование предмета конкурса:
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
конкурсном отборе присутствовали:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Отсутствуют:
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе была проведена конкурсной комиссией с ________ по _________ 20_ года
по адресу: г. Переславль-Залесский, _______________________________________
(протокол N 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
от ________________ года).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
проводилась конкурсной комиссией в период с __ часов __ минут __._____.20__
по __ часов __ минут __._____.20__ года по адресу: ________________________
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном
отборе проводилась конкурсной комиссией в период с _____ час.______ мин. по
_____ час.______ мин. (по московскому времени) ________________ 20_ года по
адресу: 152020, Ярославская область, ______________________________________
6. На данный конкурсный отбор были допущены следующие участники:
___________________________________________________________________________
7. Критериями оценки конкурсных заявок являются:
7.1. Квалификационные данные (процент квалифицированных работников от
общего числа рабочих) составляют не более 10 баллов.
7.2. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) - не
более 5 баллов.
7.3. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов - не более 5 баллов.
7.4. Стабильное финансовое состояние участника конкурсного отбора за
предыдущий период работы - отсутствие задолженности по обязательным
платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами - не более 3
баллов.
7.5. Цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные
расходы, - не более 3 баллов.
7.6. Предлагаемые технологии выполнения работ с описанием всех
выполняемых процессов и используемых материалов - 3 балла.
7.7. Сроки предъявления гарантии качества - не более 5 баллов.
7.8. Сокращение сроков выполнения работ - не более 5 баллов.
7.9. Наличие допуска саморегулируемой организации - не более 3 баллов.
7.10. Отсутствие предоплаты по договору подряда - не более 5 баллов.
8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном
отборе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса: _____________
9. Конкурсная комиссия решила:
- присвоить первый номер и признать победителем конкурсного отбора на
право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома по адресу: __________________________________________
(далее указываете наименование организации, юр. адрес, ИНН/КПП, телефон);
- присвоить второй номер заявке _______________________________________
(далее указываете наименование организации, юр. адрес, ИНН/КПП, телефон).
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания данного
протокола передает победителю конкурсного отбора один экземпляр протокола и
проект договора.
Председатель комиссии:
Члены комиссии: Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 12 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
ОЦЕНКА
участника конкурсного отбора подрядных организаций
____ (наименование организации) По виду(-ам) работ дома N _ по улице ____ | N п/п | Критерии | Оценка в баллах | Оценка члена конкурсной комиссии |
| 1 | Квалификационные данные - процент квалифицированных работников от общего числа рабочих составляет: | ||
| от 90% до 70% | 10 | ||
| от 70% до 50% | 7 | ||
| от 50% до 30% | 5 | ||
| менее 30% | 3 | ||
| 2 | Наличие производственной базы (техническая оснащенность): | ||
| - наличие механизированной техники, помещения и оборудования | 5 | ||
| - наличие помещения, оборудования для производства работ | 3 | ||
| - наличие оборудования для производства работ | 1 | ||
| 3 | Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов: | ||
| от 10 до 5 лет | 5 | ||
| от 5 до 3 лет | 3 | ||
| от 3 до 1 года | 1 | ||
| 4 | Стабильное финансовое состояние участника конкурсного отбора за предыдущий период работы: отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами: - за период от 1 до 3 месяцев - 3 балла - за период от 3 до 6 месяцев - 1 балл | ||
| 5 | Цена предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы: | ||
| - ниже сметной стоимости работ - 3 балла | 3 | ||
| - соответствует сметной стоимости работ - 1 балл | 1 | ||
| 6 | Предлагаемые технологии выполнения работ с описанием всех выполняемых процессов и используемых материалов | 3 | |
| 7 | Сроки предъявления гарантии качества: | ||
| 5 лет | 5 | ||
| 4 года | 4 | ||
| 3 года | 2 | ||
| 2 года | 1 | ||
| 8 | Сокращение сроков выполнения работ на: | ||
| 30 дней | 5 | ||
| 15 дней | 3 | ||
| 9 | Наличие допуска саморегулируемой организации | 3 | |
| 10 | Отсутствие предоплаты по договору подряда | 5 | |
| Общее количество баллов | |||
Член конкурсной комиссии _________________________ "__" __________ 20__ г.
(фамилия, имя, отчество) Приложение от 06 августа 2010 года к № 1097
Приложение 13 к постановлению администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097
На бланке Заказчика
Кому: ______________________
Куда: ______________________
Уведомление
Уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсном отборе на право заключения договора на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: _____________________
конкурсной комиссией было принято решение о признании Вас победителем
конкурсного отбора (протокол оценки и сопоставления заявок N __ от ______).
Приглашаем Вас на процедуру подписания договора (далее указывается
время, дата, адрес).
Подпись _____________
Дата ________________