Об утверждении методических рекомендаций по проведению конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Переславле-Залесском, включенных в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области» Адвокат Бакин А.В.

Об утверждении методических рекомендаций по проведению конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Переславле-Залесском, включенных в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области

Ярославская область

Постановление от 07 июля 2011 года № 1015

Принято
Администрацией г. Переславля-Залесского (Ярославская обл.)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Ярославской области от 23.04.2008 N 198-п "Об утверждении нормативно-методических материалов для разработки и реализации областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области" администрация города Переславля-Залесского

Постановляет:

1.Утвердить методические рекомендации по проведению конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Переславле-Залесском, включенных в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области (приложение).

2.Постановление администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2010 N 1097 "Об утверждении рекомендуемого перечня и форм документов, необходимых для проведения конкурсного отбора подрядных организаций по проведению капитального ремонта" признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Переславская неделя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ковалева Н.В.

Мэр

г. Переславля-Залесского

А.В.ОХАПКИН

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

Методические рекомендации по проведению конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе переславле-залесском, включенных в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ярославской области

1.Настоящие методические рекомендации разработаны на основе Порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 23.04.2008 N 198-п "Об утверждении нормативно-методических материалов для разработки адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области" (далее - Порядок).

2.Заказчиком на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области, утвержденную постановлением Правительства Ярославской области (далее - Программа), выступает товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - Заказчик).

Финансирование мероприятий на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" осуществляется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищного хозяйства, средств областного и городского бюджетов, а также средств собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых для проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

3.Заказчик при проведении конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, руководствуется Порядком и вправе применять настоящие методические рекомендации.

4.Заказчик принимает решение о проведении конкурсного отбора, издает распорядительный документ по образованию конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение 1) и несет расходы по его организации.

5.В состав комиссии рекомендуется включать представителей МБУ "Центр развития" и отдела по территориальному управлению администрации г. Переславля-Залесского.

6.Заказчик публикует извещение (приложение 2) о проведении конкурсного отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирного дома в газете "Переславская неделя" не менее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе и размещает на сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть размещена на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе.

Примечание: виды работ могут быть разделены по лотам.

7.Заказчик во взаимодействии с МБУ "Центр развития" организует подготовку конкурсной документации (приложение 3) состоящую из:

- инструкции участникам конкурсного отбора;

- информационной карты конкурсной документации;

- анкеты участника конкурсного отбора;

- заявления об участии в конкурсном отборе;

- формы запроса о разъяснении положений конкурсной документации;

- краткого описания выполняемых работ;

- проекта договора с приложениями на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома(-ов).

8.Заказчик осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных заявок на участие в конкурсном отборе в порядке, сроки и по адресу, указанных в опубликованном извещении о проведении конкурсного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома(-ов).

9.Регистрация заявок осуществляется в журнале приема заявок на участие в конкурсном отборе, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью (приложение 4).

10.Заказчик обязан дать разъяснения положений конкурсной документации любому участнику конкурсного отбора в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса. При этом запрос должен быть подан не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе. Текст запроса указан в конкурсной документации (приложение 3).

11.Заказчик организует процедуру конкурсного отбора подрядных организаций по проведению капитального ремонта дома(-ов) в соответствии с конкурсной документацией.

12.Заказчик организует работу комиссии по отбору подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (ов).

Порядок работы комиссии:

12.1.Заказчик оповещает членов комиссии о дате, времени и месте вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

12.2.Заказчик проводит регистрацию представителей участников конкурсного отбора (приложение 5).

12.3.Работа комиссии по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонта многоквартирного дома осуществляется на ее заседании. Работа комиссии считается правомочной, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов.

12.4.Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

12.5.Заказчик в сроки и по адресу, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, проводит вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

12.6.Комиссия на заседании рассматривает заявки участников конкурсного отбора.

12.7.Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на ней вправе присутствовать представители всех участников конкурса, подавшие конкурсные заявки.

12.8.Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

12.9.Комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсном отборе в случае:

- представления участником конкурсного отбора недостоверной информации,

- неисполнения договорных обязательств в рамках ранее заключенных государственных, муниципальных и иных договоров части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

12.10.Участник конкурсного отбора не допускается комиссией к участию в конкурсном отборе, если он:

- признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротства) находится на рассмотрении в арбитражном суде,

- находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

12.11.Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение 6).

12.12.Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса.

12.13.В течение 2 рабочих дней после даты вскрытия конвертов конкурсная комиссия рассматривает заявки участников конкурсного отбора на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации.

12.14.Заказчик за 1 день до начала проведения комиссии по рассмотрению заявок участников конкурсного отбора оповещает членов комиссии о дате, времени и месте рассмотрения заявок.

12.15.Процедура рассмотрения заявок оформляется протоколом (приложение 7).

12.16.В сроки и по адресу, указанных в извещении, но не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок комиссия проводит оценку и сопоставление заявок участников конкурсного отбора на основе системы показателей, указанных в конкурсной документации, с использованием балльного метода оценки.

12.17.Для определения победителя конкурсного отбора комиссия учитывает следующие показатели:

- квалификационный состав - максимальное количество 10 баллов;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество 5 баллов;

- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное количество 5 баллов;

- стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы - максимальное количество 3 балла.

12.18.Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом (приложение 8), который должен быть подписан всеми членами комиссии и утвержден заказчиком в двухдневный срок.

12.19.Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть размещен на сайте органов местного самоуправления в пятидневный срок.

12.20.Заказчик в двухдневный срок после утверждения протокола заседания комиссии о результатах конкурсного отбора направляет победителю конкурсного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением на процедуру подписания договора (приложение 9).

12.21.При проведении конкурсных отборов члены комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не разглашать ход обсуждения вопросов;

- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

12.22.Участник конкурсного отбора вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика в судебном порядке.

13.Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

                         РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
         (решение, приказ, распоряжение или иной распорядительный
              документ в соответствии с уставом организации)
"___" ____________ 20__ г.
N ________________________
    В  соответствии  с  решением  общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме N ___ по ул. ____________ (протокол общего собрания от
_________ N _____)  и на основании уведомления о предоставлении субсидии на
капитальный ремонт ________________________:
    1.  Провести конкурсный отбор подрядных организаций на выполнение работ
по капитальному ремонту дома N ______ по ул. _______________.
    2.  Образовать  комиссию  по  проведению  конкурсного  отбора подрядных
организаций  для  выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома N ______ по улице ____________________________________________________
в составе:
- председатель
- члены комиссии:
(указать конкретные Ф.И.О.)
Председатель ТСЖ (ЖСК) "_______________"           (______________________)
или
Директор управляющей организации                   (______________________)

Примечание: в состав комиссии включаются представитель Заказчика, представители собственников помещений в многоквартирном доме, а также рекомендуется включать представителей муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" и отдела по территориальному управлению администрации г. Переславля-Залесского.

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

                              ИЗВЕЩЕНИЕ N __
            о проведении конкурсного отбора на право заключения
           договора на выполнение работ по капитальному ремонту
                           многоквартирного дома
                        __________________________
                                  (дата)
Заказчик: _________________________________________________________________
Предмет Договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома по адресу: ___________________________________________________________
Наименование и краткая характеристика выполняемых работ: Виды работ:
___________________________________________________________________________
Объем работ: в соответствии со сметной документацией.
Место,   сроки   и  условия  выполнения  работ:  работы  выполняются  в  г.
Переславле-Залесском, _____________________________________________________
в следующие сроки: ________________________________________________________
При   выполнении  работ  использовать  строительные  материалы,  отвечающие
требованиям   ГОСТ,  не  допускается  изменять  конструктивные  элементы  и
инженерные   системы   зданий   (где   отсутствуют   проектные  решения  на
реконструкцию), работы производить согласно действующим СНиП.
Форма,   сроки  и  порядок  оплаты  работ:  оплата  за  выполненные  работы
производится в следующем порядке: _________________________________________
__________________________________________________________________________.
Цена договора: _____________________
Конкурсная  документация  предоставляется Заказчиком на основании заявления
любого  заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления
указанного  заявления,  со  дня  опубликования  извещения в рабочее время с
___________  до  ____________  часов   (время    московское)   по    адресу
________________________________________.
Официальный сайт: _______________________
Конкурсные заявки принимаются по адресу _________________________________ с
_____________ 20__ года (ежедневно в рабочие дни с ______ до _____ часов, в
пятницу и предпраздничные дни с _______ до _______ часов) не позднее даты и
времени вскрытия конвертов с заявками.
Требования к участникам конкурсного отбора _______________________________.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе:
1. Квалификационный состав - максимальное количество 10 баллов.
2.  Наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное
количество 5 баллов.
3.  Опыт  работы  участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта
многоквартирных домов - максимальное количество 5 баллов.
4.   Стабильное   финансовое  состояние  участника  конкурсного  отбора  за
предыдущий период работы - максимальное количество 3 балла.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится _____________ 20__ года
в  _____  часов  по московскому времени по адресу: г. Переславль-Залесский,
__________________________.
Регистрация  участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия
конвертов с заявками.
Рассмотрение   заявок  состоится  по  адресу  _________________________  не
позднее ________ 20__ года, подведение итогов конкурсного отбора не позднее
________________ 20__ года.

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

Конкурсная документация на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома(-ов)

Глава 1.1. Инструкция участникам конкурсного отбора

1.Предмет конкурсного отбора

1.1.Настоящая конкурсная документация разработана к конкурсному отбору на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.2.Заказчик (далее - Заказчик) ____________________.

1.3.Заказчик намеревается использовать денежные средства на надлежащие выплаты в рамках договора, заключенного с победителем конкурсного отбора.

1.4.Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.

2.Правомочность участников конкурсного отбора

2.1.К участию в конкурсном отборе приглашаются все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, претендующие на заключение договора.

2.2.Требования к участникам конкурсного отбора:

1) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике конкурсного отбора.

3.Количество конкурсных заявок от одного претендента

3.1.Каждый участник конкурсного отбора может подать только одну конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе. В случае если участник подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются независимо от содержания заявки и результатов конкурса. Заявка, поданная участником конкурсного отбора на часть работ, не рассматривается.

4.Разъяснение конкурсной документации

4.1.Любой участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации заказчику конкурсного отбора не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе, по адресам, указанным заказчиком конкурсного отбора.

4.2.Заказчик конкурсного отбора письменно или в форме электронного документа ответит на любой запрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.Запросы, поступившие позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

5.Состав заявки

5.1.Заявка на участие в конкурсном отборе, подготовленная участником конкурсного отбора, должна содержать:

5.1.1.Анкету участника конкурсного отбора (приложение 1).

5.1.2.Заявление на участие в конкурсном отборе (форма 2).

5.1.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора.

Для юридических лиц:

1) созданных в форме общества с ограниченной ответственностью:

- протокол общего собрания участников (или надлежащим образом заверенная копия этого документа <1> <*>, или выписка из протокола) о выборе единоличного исполнительного органа юридического лица (ст. ст. 33, 37, 40 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");

- при передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или индивидуальному предпринимателю - управляющему предоставляется решение общего собрания участников (надлежащим образом заверенная копия такого решения <*>) о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

2) созданных в форме акционерного общества:

- протокол общего собрания акционеров или решение совета директоров, если избрание исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров (или надлежащим образом заверенные копии указанных документов <*>, или выписка из протокола общего собрания акционеров (решения совета директоров)) о выборе единоличного исполнительного органа юридического лица (ст. ст. 48, 65, 69 ФЗ "Об акционерных обществах");

- при передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации или управляющему - индивидуальному предпринимателю предоставляется решение общего собрания акционеров (или надлежащим образом заверенная копия такого решения <*>) о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

3) созданных в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий:

- решение собственника унитарного предприятия (уполномоченного собственником органа) о назначении руководителя государственного или муниципального унитарного предприятия, или выписка из такого решения, или надлежащим образом заверенная копия такого решения <*> (п. 4 ст. 113 ГК РФ, ст. ст. 20, 21 ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях");

4) созданных в форме учреждений:

- решение высшего органа управления некоммерческой организации или надлежащим образом заверенная копия такого решения <*> (ст. 30 ФЗ "О некоммерческих организациях");

5) иные лица - представители юридического лица, а также руководители филиалов и представительств юридических лиц должны предоставлять доверенность на представление интересов организации (либо надлежащим образом заверенную копию такой доверенности <*>) (ст. ст. 55, 185 Гражданского кодекса РФ).

--------------------------------
<1> <*> Под надлежащим образом заверенной копией документа в указанных случаях понимается копия документа, заверенная подписью участника конкурсного отбора (уполномоченного лица участника конкурсного отбора) и скрепленная печатью такого участника конкурсного отбора (при ее наличии) либо нотариально заверенная копия документа.

В случае если доверенность представителю выдана в порядке передоверия, необходимо предоставлять надлежащим образом заверенную копию доверенности, в которой предусмотрено право на передачу полномочий в порядке передоверия (ст. 187 Гражданского кодекса РФ).

Для физических лиц:

- не являющихся индивидуальными предпринимателями - доверенность на представителя (нотариально заверенная копия доверенности) в случае, если от имени физического лица действует представитель;

- индивидуальных предпринимателей - доверенность на представителя (нотариально заверенная копия доверенности) в случае, если от имени предпринимателя действует представитель.

5.1.4.Копии документов, подтверждающих соответствие участников конкурсного отбора требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурсного отбора.

5.2.Кроме того, Заказчик предлагает участникам конкурсного отбора предоставить следующие документы:

- копии бухгалтерских балансов (с приложениями форм NN 2, 5), с отметкой инспекции ФНС Российской Федерации по месту постановки участника конкурсного отбора на налоговый учет, за последний завершенный отчетный период (для юридического лица) или копию налоговой декларации за последние 2 календарных года (для индивидуального предпринимателя или юридического лица, применяющего упрощенную систему налогообложения);

- справку из инспекции ФНС РФ по месту нахождения участника конкурсного отбора на налоговом учете об отсутствии задолженностей по платежам в бюджет и внебюджетные фонды за прошедшие два календарных года и размер такой задолженности по отношению к балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последние два финансовых года;

- справку компетентного органа об отсутствии возбужденных в отношении участника конкурсного отбора дел о несостоятельности (банкротстве) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя).

6.Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе

6.1.Заявка на участие в конкурсном отборе оформляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем участника конкурсного отбора, скреплена печатью и иметь оглавление. На обороте последнего листа заявки она заверяется уполномоченным лицом участника конкурсного отбора с указанием его должности, даты и количества листов в заявке и скрепляется печатью участника конкурсного отбора.

6.2.Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, должны быть оформлены в печатном виде. Заявка должна содержать анкету участника в конкурсном отборе (форма 1), заявление участника конкурсного отбора (форма 2), которые должны быть подписаны уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием его фамилии, имени, отчества и должности) и скреплены печатью (при ее наличии).

6.3.Все поправки, которые внесены в документы заявки, в том числе внесенные вручную, должны быть заверены лицом, подписавшим заявку, и скреплены печатью участника конкурсного отбора (в случае ее наличия).

6.4.Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурсного отбора, не должны допускать двусмысленных толкований.

6.5.Для составления заявки участник конкурсного отбора должен руководствоваться полученными от организатора конкурсного отбора документами. Использование сокращенных форм конкурсной документации не допускается.

7.Подача заявки на участие в конкурсном отборе

7.1.Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора подает по адресу, указанному в Информационной карте, в запечатанном конверте заявку на участие в конкурсном отборе в объеме, установленном конкурсной документацией.

7.2.На конверте указываются:

- наименование конкурсного отбора, на участие в котором подается заявка;

- слова "Не вскрывать до ___" с указанием времени и даты вскрытия конвертов;

- наименование организатора конкурсного отбора;

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес участника конкурсного отбора.

7.3.Участник конкурсного отбора вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

7.4.Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу и в сроки, указанные в Информационной карте.

7.5.Все заявки (конверты с заявками), подаваемые на участие в конкурсном отборе, регистрируются организатором конкурсного отбора с присвоением номера по порядку поступления.

7.6.Конверты с заявками, полученные после окончания приема конвертов с заявками, не принимаются.

8.Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсном отборе

8.1.Участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе изменить или отозвать данную заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.

8.2.Отзыв заявки должен быть оформлен в письменной форме на официальном бланке участника размещения заказа, иметь исходящий номер, название должности руководителя, его Ф.И.О., подпись и печать участника (в случае ее наличия). В заявлении на отзыв заявки участник конкурсного отбора должен указать номер отзываемой заявки, присвоенный в соответствии с пунктом 7.5 настоящей инструкции.

8.3.Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсном отборе. При этом конверт дополнительно маркируется словом "Изменение".

8.4.Изменения могут быть выражены в виде изменений или дополнений в отдельные положения или всей заявки в целом и оформляются в форме изменений (дополнений) положений заявки либо в новой редакции заявки.

8.5.Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.

8.6.Изменения, полученные организатором конкурсного отбора по истечении срока приема заявок, не вскрываются и возвращаются подавшему их участнику конкурсного отбора в запечатанном виде.

8.7.Регистрация изменений и заявлений об отзыве заявки производится отдельно в порядке, предусмотренном для регистрации заявок.

9.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе

9.1.Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсном отборе публично, на своем заседании в день, время и месте, указанные в Информационной карте.

9.2.Участники конкурсного отбора, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

9.3.Для участия в заседании комиссии представители участников конкурсного отбора должны представить доверенность, уполномочивающую их на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками.

9.4.Присутствующие на заседании комиссии представители участников конкурсного отбора должны зарегистрироваться до начала заседания комиссии.

9.5.С момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участники не имеют права изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе.

9.6.В первую очередь комиссия вскрывает конверты с маркировкой "Изменение" в порядке их регистрации. После вскрытия всех конвертов с маркировкой "Изменения" комиссия вскрывает все иные заявки в порядке их регистрации.

9.7.Комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед его вскрытием. Представители участников конкурсного отбора, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

9.8.При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе объявляются:

- наименование участника;

- почтовый адрес участника;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

9.9.Любой участник конкурсного отбора, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом участник конкурсного отбора, осуществляющий аудио- или видеозапись процедуры, не вправе передавать указанные записи для размещения или самостоятельно размещать в средствах массовой информации.

10.Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе

10.1.Комиссия изучает заявки на участие в конкурсном отборе на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, наличия ошибок, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

10.2.Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсном отборе исходя из критериев, установленных в Информационной карте. Критерии определения победителя конкурсного отбора содержатся в Информационной карте и расположены в порядке их значимости при определении победителя.

10.3.Для определения победителя конкурсного отбора комиссия учитывает следующие показатели:

- квалификационный состав - максимальное количество 10 баллов;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество 5 баллов;

10.4.В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсном отборе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсном отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсном отборе, содержащих такие условия.

10.5.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсном отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник конкурсного отбора, заявке которого присвоен первый номер, считается победителем конкурсного отбора.

10.6.При рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок не допускаются переговоры участника конкурсного отбора с заказчиком конкурсного отбора и членами конкурсной комиссии.

11.Основания отклонения заявок

11.1.При рассмотрении заявок участник конкурсного отбора не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсном отборе в следующих случаях:

1) непредоставления в составе заявки участника конкурсного отбора документов, указанных в пункте 5.1 раздела 5 Инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации;

2) наличия в документах, указанных в пункте 5.1 раздела 5 Инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации, недостоверных сведений об участнике конкурсного отбора;

3) наличия в документах, указанных в пункте 5.1 раздела 5 Инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации, недостоверных сведений о работах;

4) несоответствия участника конкурсного отбора требованиям, установленным в соответствии с разделом 2 настоящей конкурсной документации:

- проводится ликвидация участника - юридического лица;

- имеется решение арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;

- у участника есть задолженность по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года;

- в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике;

- участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ;

5) несоответствия заявки на участие в конкурсном отборе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа) или какая-либо форма, предусмотренные пунктом 5.1 раздела 5 Инструкции участникам конкурсного отбора конкурсной документации;

- дано предложение на выполнение части работы;

6) участие в конкурсном отборе участника не допускается Законом.

11.2.Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсном отборе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

12.Заключение договора

12.1.Заказчик заключает договор с победителем конкурсного отбора на условиях, содержащихся в конкурсной документации.

12.2.Заказчик в двухдневный срок после утверждения протокола заседания комиссии о результатах конкурсного отбора направляет победителю конкурсного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением на процедуру подписания договора.

12.3.Не допускается внесение изменений в условия и порядок заключения договора, предусмотренные конкурсной документацией (часть III приложения 3).

12.4.Договор заключается в срок, предусмотренный в Информационной карте.

12.5.В случае если победитель конкурсного отбора в указанные сроки не представил Заказчику договор, он признается уклонившимся от заключения договора.

12.6.В случае если победитель конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурсного отбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

13.Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика конкурсного отбора и возврату участникам не подлежат.

14.Обжалование

Любой участник размещения конкурсного отбора вправе обжаловать действия (бездействия) комиссии, Заказчика конкурсного отбора в судебном порядке.

Глава 1.2. Конкурсная документация

Информационная карта конкурсной документации

N
1	Предмет конкурсного отбора: право на заключение договора на капитальный ремонт многоквартирного дома N ____ по ул. ______________
2	Заказчик: Адрес местонахождения (почтовый адрес): Телефон:
3	Разъяснение положений конкурсной документации по вопросам, связанным с разъяснением положений: конкурсной документации и технического задания, можно обратиться по адресу: ____________________________
4	Сроки и место подачи конкурсных заявок: заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: ______________, с "___" _________ 20__ года, в рабочие дни и время с ________ до _______ часов (в пятницу и предпраздничные дни - с ________ до _______ часов; обед - с ________ по ________) не позднее времени и даты вскрытия конвертов, указанных в информационной карте
5	Место, время и дата вскрытия конвертов с заявками:
6	Срок заключения договора: В течение ________ дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе, но не позднее ___________ дней со дня подписания указанного протокола
7	Документы, входящие в состав заявки, определены в разделе 5 инструкции
8	Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: __________________
9	Объем работ:
10	Цена договора: _________ руб.
11	Условия оплаты:
12	Место выполнения работ и условия выполнения работ: Место: Условия:
13	Сроки выполнения работ:
14	Требования к сроку гарантии:

Глава 1.3. Образцы форм и документов для заполнения участникам размещения заказа

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

--------------------------------
<2> Сведения должны быть подписаны уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием занимаемой им должности и Ф.И.О.) и скреплены печатью (при ее наличии).

Для юридического лица:

1.Полное и сокращенное наименование участника конкурсного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты.

2.Прежнее наименование участника конкурсного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия.

3.Дата, место и орган регистрации участника конкурсного отбора, организационно-правовая форма.

4.Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.

5.Структура участника конкурсного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий.

6.Банковские реквизиты.

7.Профилирующее направление деятельности.

8.Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.

9.Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.

10.Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.

11.Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

12.Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

13.Наличие производственной базы (техническая оснащенность).

14.Балансовый отчет участника конкурсного отбора за последний отчетный период.

15.Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).

16.Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года.

17.Данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.

18.Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурсного отбора.

Для физического лица:

1.Фамилия, имя, отчество.

2.Место жительства.

3.Контактные телефоны.

4.Паспортные данные.

5.Год рождения.

6.Данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).

7.Банковские реквизиты (для индивидуального предпринимателя).

8.Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.

9.Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа.

10.Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.

11.Год создания, направления деятельности. Опыт работы.

12.Наличие квалифицированных работников.

13.Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.

14.Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

15.Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

16.Наличие производственной базы (техническая оснащенность).

17.Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).

18.Данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.

Должность уполномоченного лица
участника размещения заказа           (подпись)               Ф.И.О.
М.П.

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

(на бланке участника Председателю комиссии

конкурсного отбора)

                             ___________________________
                 Заявление на участие в конкурсном отборе
    Ознакомившись  с конкурсной документацией к конкурсному отбору на право
заключения договора на _________________________________ <3> (в том числе с
порядком  оформления  заявки  на  участие  в  конкурсном отборе, сообщаем о
согласии  участвовать  в  данном конкурсном отборе на условиях, указанных в
конкурсной документации.
    Предлагаемые   нами   условия   выполнения   обязательств   указаны   в
приложениях к заявке, которые являются ее неотъемлемой частью.
    Условия,  указанные в заявке, действуют до момента заключения договора,
начиная  с  даты,  установленной  как день вскрытия конвертов с заявками на
участие  в конкурсном отборе на заседании конкурсной комиссии. Заявка будет
оставаться  для  нас  обязательной  в  любой момент до истечения указанного
периода.
    Если   наша   заявка  будет  признана  победившей,  мы  берем  на  себя
обязательства  подписать  договор  не  ранее  2  дней  с момента подписания
протокола  оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе, но
не позднее 4 дней с момента подписания указанного протокола.
Должность <4> уполномоченного лица
участника размещения заказа           подпись                 Ф.И.О.
М.П.
--------------------------------

<3> Указывается наименование конкурсного отбора.

<4> Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием занимаемой им должности и Ф.И.О.) и скреплено печатью (при ее наличии).

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

                               Форма запроса
              о разъяснении положений конкурсной документации
                                             Кому: (наименование заказчика)
                                             Куда: адрес.
N ______________
"___" ________ 200__ г.
           Запрос о разъяснении положений конкурсной документации
    Просим  Вас  разъяснить  следующие  положения конкурсной документации к
конкурсному отбору на право заключения договора на ________________________
                                                  (указывается наименование
___________________, а именно:
конкурсного отбора)
___________________________________________________________________________
          (указываются положения конкурсной документации, которые
                          необходимо разъяснить)
Ответ на запрос прошу направить:
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, почтовый адрес, телефон/факс,
                         Ф.И.О. контактного лица)
Должность уполномоченного лица
участника размещения заказа           подпись                 Ф.И.О.
М.П.

ЧАСТЬ II КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Краткое описание выполняемых работ

ЧАСТЬ III КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проект договора

г. Переславль-Залесский
_______________________                                 ___________________
______________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, ________________________________________,
являющееся победителем конкурсного отбора (протокол N __ от ___), именуемое
в дальнейшем Подрядчик, в лице директора _________________________________,
действующего  на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.В соответствии с настоящим договором Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту многоквартирного дома N ___________________________________________, находящегося в управлении Заказчика, а Заказчик принимает результаты и оплачивает работу.

1.2.Работа по настоящему договору осуществляется согласно предоставленной Заказчиком сметной документации.

1.3.Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ВСН и предварительно оформленных исполнительных схем, а также наличия сертификатов на материалы, технических паспортов, удостоверяющих их качество.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Подрядчик обязуется:

2.1.1.Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2.Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3.Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.4.Заключить договор на пользование электроэнергией при производстве работ на доме в случае необходимости.

2.1.5.Немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения от него указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных последствий при выполнении работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.6.За свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине и обнаруженные в период гарантийной эксплуатации объекта не позднее 1 месяца с момента их обнаружения. Гарантийный период эксплуатации объекта составляет _____ года со дня подписания акта о приемке выполненных работ объекта.

Наличие дефектов устанавливается актом с привлечением представителей управляющей и (или) обслуживающей организации.

2.1.7.Информировать Заказчика о заключении договора с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

2.1.8.Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

2.1.9.В случае досрочного выполнения работ не менее чем за 5 (пять) календарных дней письменно согласовать с Заказчиком срок и дату приемки досрочно выполненных работ.

2.1.10.В добровольном порядке возмещать ущерб, причиненный квартиросъемщикам, третьим лицам и организациям в процессе выполнения работ.

2.1.11.В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.

2.2.Заказчик обязуется:

2.2.1.Принять выполненную работу в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.2.Оплатить выполненную работу в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.3.В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора передать Подрядчику сметную и техническую документацию, необходимую для выполнения работ.

2.3.Подрядчик имеет право:

2.3.1.Сдать результаты работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.4.Заказчик имеет право:

2.4.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3.Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4.Вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего договора в случае несоблюдения Подрядчиком качества работ, нарушения Подрядчиком технологии производства работ, нарушения требований нормативно-технической документации.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1.Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работы: "__" ________ 20_ года;

- окончание работы: "__" ________ 20_ года.

3.2.Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТЫ

4.1.Стоимость работ составляет

При согласовании с Подрядчиком Заказчик имеет право перед началом работы выплатить аванс Подрядчику ______________ от общей стоимости работы.

4.2.Заказчик оплачивает работу Подрядчика по факту выполнения работы после подписания акта о приемке выполненных работ.

4.3.Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.4.Платежи за выполненные работы производятся ежемесячно на основании акта приемки выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме N КС-3, счета и счета-фактуры.

5.ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Приемка выполненных работ производится сторонами договора с привлечением представителей ________________ (далее - 3-сторонний акт).

5.2.Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ.

5.3.Подрядчик обязан в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обнаруженных в процессе работ.

5.4.В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, составляется 3-сторонний акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи.

5.5.Подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных видов работ или скрытых работ. Их готовность подтверждается 3-сторонним актом промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания такого 4-стороннего акта.

5.6.Работа считается принятой с момента подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-3, КС-2. При отказе от подписания актов о приемке выполненных работ кем-либо об этом делается отметка в актах. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в актах, либо для этого составляется отдельный документ.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

6.1.Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные и подтвержденные 3-сторонним актом. В случае неустранения указанных недостатков и дефектов в согласованный Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в форме пени в размере 0,05% от общей стоимости договора за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

6.2.При нарушении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору в части, касающейся сроков выполнения работ или отдельных этапов работ, подтвержденных 3-сторонним актом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки от суммы подлежащей оплате по настоящему договору за выполненные работы или часть выполненных работ.

6.3.Подрядчик возмещает все штрафы, возложенные на Заказчика государственными надзорными органами в связи с некачественным проведением Подрядчиком работ по настоящему договору.

Общая сумма всех штрафов и пени не может превышать 5% от цены контракта.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если:

- это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения муниципального договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон;

- в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их исполнение.

При наступлении указанных обстоятельств сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего договора.

6.5.Заказчик отвечает за нарушение своих обязательств по договору при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

6.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки несет Подрядчик.

6.7.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушения условий договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

7.3.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

7.3.1.По письменному соглашению Сторон.

7.3.2.В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

7.3.3.В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.Стороны прилагают максимальные условия для урегулирования возникших разногласий исключительно путем переговоров. При неурегулировании разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством РФ.

8.2.Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ с письменным уведомлением о расторжении договора;

- аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой организации.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

                                  ЖУРНАЛ
           учета заявок на участие в конкурсном отборе на право
      заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
           многоквартирного дома N __ по улице ________________

N п/п	Название организации	Дата подачи заявки	Время подачи заявки	Подпись лица, предоставившего заявку	Подпись лица, принявшего заявку

    Примечание:
    Участнику  конкурсного отбора, представившему заявку, выдается расписка
с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

                        РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                       УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
    На  процедуре  вскрытия  конвертов  с  заявками на участие в конкурсном
отборе  на  право  заключения  договора на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома по адресу: __________________________________
присутствовали:

N п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурсного отбора	Фамилия, имя, отчество представителя участника конкурсного отбора	Должность представителя участника конкурсного отбора	Документ, подтверждающий полномочия представителя участника конкурсного отбора, дата выдачи, номер
1
2
3

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

                             ПРОТОКОЛ N _____
                            вскрытия конвертов
____________ 20_ г.                                         время _________
г. Переславль-Залесский
Присутствовали:
Председатель комиссии: _____________________
Члены комиссии: ________________________________________
Отсутствует: _____________________________________________________________.
Кроме  того,  присутствовали  представители  участников конкурсного отбора,
зарегистрированные для присутствия при процедуре вскрытия конвертов. (Бланк
регистрации прилагается.) В случае их присутствия.
Повестка:  вскрытие  конвертов  к  конкурсному  отбору  на право заключения
договора  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
по адресу ________________________________________________________________.
(Заказчик: ______________________________________________________________).
Слушали  _____________:  объявил,  что присутствующие участники конкурсного
отбора   вправе  осуществлять  аудио-  и  видеозапись  вскрытия  конвертов.
Участники не вправе использовать указанные записи или передавать их третьим
лицам  для  размещения  в СМИ. Участники конкурсного отбора вправе изменить
или  отозвать  поданные  заявки  на участие в конкурсном отборе до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
Дополнительных заявок не поступило.
Ф.И.О.:  объявил(а),  что  на  данный  конкурсный отбор поступили заявки от
____________ участников конкурсного отбора и ________ изменение к заявке (в
случае  если  такое  поступило). Первым вскрывается изменение. Поступило от
__________________, в конверт вложена ____________________________________.
    Конверты  вскрываются  в порядке очередности их поступления. Оглашаются
наименование,  адреса  участников, условия исполнения договора, указанные в
заявке  и  являющиеся  критериями  оценки,  а  также информация о наличии в
заявке сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
Далее необходимо составить таблицу:

Перечень документов, которые необходимо представить участнику конкурсного отбора:	Наименование участника конкурсного отбора. Наличие/отсутствие документов, указанных в графе 1 у участника

Комиссия решила:
________________________________
(Голосовали: единогласно).
                                        Председатель комиссии:
                                        Члены комиссии:

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

                             ПРОТОКОЛ N ______
                            рассмотрения заявок
____________ 20_ г.                                         время _________
г. Переславль-Залесский
Присутствовали:
Председатель комиссии: ____________________.
Члены комиссии: _______________________________________.
Отсутствуют: _____________________________________________________________.
Повестка:  рассмотрение  заявок  на  участие  в  конкурсном отборе на право
заключения   договора   на   выполнение   работ  по   капитальному  ремонту
многоквартирного дома по адресу: _________________________________________.
(Заказчик: _______________________________________________________________)
Слушали _______________: процедура вскрытия конвертов с заявками на участие
в  данном  конкурсном  отборе  была  проведена  комиссией  _________20_  г.
(Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на участие в конкурсном отборе
N ______ от ______20_ г.).
Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации:

N п/п	Наименование участника конкурсного отбора. Организационно-правовая форма	Соответствие требованиям конкурсной документации
1	ООО, ОАО, ЗАО и т.д.	Соответствует/не соответствует (необходимо указать, в чем именно несоответствие)

Комиссия решила:
1. Допустить к участию в данном конкурсном отборе следующих участников:
__________________________________________________________________________.
2.  Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе как несоответствующим
требованиям и условиям конкурсной документации:
__________________________________________________________________________.
3.  Признать  конкурсный  отбор  на право заключения договора на выполнение
работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  несостоявшимся (в
случае если все заявки отклонены).
(Голосовали: единогласно).
                                   Председатель

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

УТВЕРЖДАЮ:
____________ (Заказчик)
ПРОТОКОЛ N ________
оценки и сопоставления заявок
_________________ г.                            время
г. Переславль-Залесский
Адрес:
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Отсутствуют:
Повестка:  оценка  и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе на
право  заключения  договора  на  выполнение  работ  по капитальному ремонту
многоквартирного дома по адресу: _________________________________________.
(Заказчики: _____________________________________________________________).
Слушали _______________: на данный конкурсный отбор были допущены следующие
предприятия: _____________________________________________________________.
Критериями оценки конкурсных заявок являются:
1. Квалификационный состав - максимальное количество 10 баллов;
2.   Наличие   производственной   базы   (техническая  оснащенность)  -
максимальное количество 5 баллов;
3.  Опыт  работы  участника  конкурсного  отбора  в  сфере капитального
ремонта многоквартирных домов - максимальное количество 5 баллов;
4.  Стабильное  финансовое  состояние  участника  конкурсного отбора за
предыдущий период работы - максимальное количество 3 балла.
Конкурсная комиссия решила:
- присвоить первый номер и признать победителем открытого конкурса на право
заключения   договора   на   выполнение   работ   по  капитальному  ремонту
многоквартирного  дома  по  адресу  ___________________  (далее  указываете
наименование организации, юр. адрес, ИНН/КПП, телефон),
- присвоить второй номер заявке (далее указываете наименование организации,
юр. адрес, ИНН/КПП, телефон).
Заказчик  в  течение  двух рабочих дней со дня подписания данного протокола
передает  победителю  конкурсного  отбора один экземпляр протокола и проект
договора.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
ОЦЕНКА
участника конкурсного отбора подрядных организаций
____________________________________________________
(название организации)
По виду(-ам) работ дома N __ по улице _________________________

N п/п	Критерии	Оценка	Оценка члена конкурсной комиссии
1	Квалификационный состав: процент квалифицированных работников от общего числа рабочих составляет: - от 90% до 70% - от 70% до 50% - от 50% до 30% - менее 30%	До 10 баллов 10 7 5 3
2	Наличие производственной базы (техническая оснащенность) - наличие механизированный техники, помещения и оборудования в собственности - наличие механизированный техники, помещения и оборудования в собственности в аренде	До 5 баллов 5 3
3	Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - от 10 до 5 лет - от 5 до 3 лет - от 3 лет до 1 года	До 5 баллов 5 3 1
4	Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы Наличие основных средств (по балансу) - собственные - арендуемые	До 3 баллов 2 1
	Платежеспособность предприятия
	- раздел N 2 актива баланса больше раздела N 4 + N 5 пассива баланса - раздел N 2 актива баланса меньше раздела N 4 + N 5 пассива баланса	1 0
Общее количество баллов

Член конкурсной комиссии: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"_____" _______________________ 2011 г.

Приложение
к Постановлению от 07 июля 2011 года № 1015 .
Рекомендация

                                                        На бланке Заказчика
                                      Кому: _______________________________
                                      Куда: _______________________________
                               Уведомление.
    Уведомляем  Вас,  что  по  результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсном  отборе  на  право  заключения  договора  на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу ___________ конкурсной
комиссией  было  принято  решение  о  признании Вас победителем конкурсного
отбора (протокол оценки и сопоставления заявок N ___ от _________________).
    Приглашаем  Вас  на  процедуру  подписания  договора (далее указывается
время, дата, адрес).
                                             Подпись ______________________
                                             Дата _________________________

Свежие новости в Законодательстве РФ

Общественников не устраивают предлагаемые Правительством РФ поправки в закон об ОСАГО

В 2014 году в России планируется ввести в эксплуатацию 115 км скоростных платных автодорог

Порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд могут уточнить

В Совете Федерации обсудили вопросы развития государственной системы изготовления, оформления и контроля загранпаспортов нового поколения

Бюджетам Республики Крым и г. Севастополя будут предоставлены дотации в размере более 13 млрд руб.

Подведены итоги кампании 2013 года по переводу пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды